Criação de Sites

CONTRATO PARA PROJETO DE SITE

DEFINIÇÃO: Esse contrato visa documentar a proposta de prestação de serviços, apresentado pela ANGOWEB e aceito pelo CLIENTE ao contratar o serviço e contem informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do serviço, bem como as descrições das condições de pagamento e prazos.

Cláusula primeira: Da prestação de serviços

1º –  O serviço a ser prestado pela ANGOWEB é o projeto de desenvolvimento do site do CLIENTE, com o objetivo de aumentar o relacionamento online com os seus clientes e parceiros de negócios, oferecendo os serviços da empresa, além de divulgar a mesma através da internet.

2º – O desenvolvimento do site dar-se-á a partir de informações cedidas pelo CLIENTE, conforme as especificações acordadas previamente e listadas abaixo:

a)   Sobre o serviço: Criação de identidade visual (layout), publicação do site no serviço de hospedagem contratado pelo CLIENTE e configuração do Google Analytics para monitoramento de visitantes no site.

b)   Sobre o produto: Desenvolvimento do site, contendo:

- Área institucional ou Loja virtual: Home, Sobre, Estrutura, Contato, etc (máximo de 10 páginas)

- Área de contato: Endereço, telefone e formulário de contato

- Sistema de banner rotativo com informações/notícias na página inicial

- Galeria de fotos/projectos  (máximo de 30 fotos)

- Catálogo de produtos  (máximo de 20 produtos)

Cláusula Segunda: Das Condições da Prestação dos Serviços

Item I – Obrigações da ANGOWEB

1º – Utilizar recursos que facilitem a navegação entre as páginas, codificação e programação visual, oferecendo ao projeto, usabilidade, tecnologia e design diferenciado.

2º – Criar, desenvolver e publicar na internet o site do CLIENTE, conforme especificado na cláusula primeira deste contrato.

Item II – Obrigações do CLIENTE

1º –  Fornecimento a ANGOWEB de todas as informações necessárias para o início e desenvolvimento do projeto, no formato digital, dentro de um período de tempo razoável para evitar atrasos ou interrupções dos prazos estabelecidos no cronograma.

2º – Cumprir os prazos estipulados, neste contrato, para pagamentos e entrega de material.

3º – Fornecer manual de identidade visual e todo o material complementar como textos e fotos que sejam necessários à elaboração do site;

4º –  O CLIENTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo das suas páginas, sendo ele integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais.

Cláusula Terceira: Prazos

1º – O prazo total de desenvolvimento do site está estimado em x dias (contados a partir da definição completa e detalhada do projeto), e do fornecimento por parte do CLIENTE do conteúdo material (textos, imagens ou gráficos) eventualmente necessário ao desenvolvimento.

2º – O prazo máximo previsto para entrega dos materiais solicitados (textos, imagens ou gráficos) será de três dias após a contratação do serviço e pagamento (assinatura deste contrato). Quaisquer atrasos na entrega destes materiais acarretarão em prorrogação do prazo de entrega na mesma proporção dos atrasos em questão.

3º –  A vigência do presente contrato está estabelecida na proposta, previamente acordada, a se iniciar no momento de sua aceitação pelo CLIENTE, podendo ser modificado em decorrência de imposição legal, motivo de ordem técnica ou de comum acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, podendo implicar na alteração do seu valor.

Cláusula Quarta: Cronograma

O cronograma proposto para a concretização deste projeto seguirá o prazo definido para as seguintes fases:

1ª fase: Planejamento e criação (Prazo: 14 dias)

Entrevista com o cliente; Pesquisa e planejamento; e Elaboração de proposta para o projeto.

2ª fase: Desenvolvimento (Prazo: 30 dias)

Criação da identidade visual ( layout, fontes, imagens, etc); 

Seleção e tratamento das imagens para as páginas e galeria de fotos; 

Codificação do layout em linguagem compatível com os principais navegadores; 

Preparação da plataforma para gerenciar conteúdo; 

Desenvolvimento do sistema para o banner rotativo da página inicial; 

Inserção do conteúdo (textos e imagens) da página inicial e páginas internas; 

Criação do formulário de contato e direcionamento para em e-mail do cliente.

3ª fase: Implementação (Prazo: 14 dias)

Contratação do serviço de hospedagem*; 

Compra do domínio*; 

Configuração dos DNS; 

Publicação do site na hospedagem do cliente

* custo por conta do CLIENTE

4ª fase: Entrega (Prazo: 7 dias)

Criação de conta no Google Analytics para monitorar visitantes; 

Tutorial de uso básico; 

Entrega de controle da hospedagem; 

Manutenção (correções de erros) até 15 dias após a entrega.

Cláusula Quinta: Valores e Formas de Pagamento

1º – Pelos serviços prestados o CLIENTE pagará a ANGOWEB em 2 x parcelas, sendo a primeira a vencer no ato da contratação do serviço (aceitação da proposta) e a segunda na entrega do site pronto (Exclui pagamentos recorrentes).

2º – Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerá a devolução de qualquer valor por parte da ANGOWEB.

3º – O não pagamento do serviço prestado, até a data do vencimento, sujeitará o CLIENTE, imediata e independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a)   Ao pagamento, de uma só vez, do débito total composto pelas parcelas;

b)   30% (trinta por cento) de multa sobre o valor;

c)   Paralisação imediata do desenvolvimento do projeto, até que o pagamento seja regularizado, sem nenhum prejuízo para a ANGOWEB.

Cláusula Sexta: Disposições Gerais

1º – Nesta proposta encontra-se prevista a implementação do sistema em um único idioma (Português), outras versões deverão ter orçamentos à parte.

2º –  Não estão contemplados nos serviços prestados ao CLIENTE, os serviços inerentes à fotografia; aluguel de banco de imagens e produção de conteúdo para o site.

3º – O CLIENTE deverá estar ciente de que a ANGOWEB somente realizará os itens do site desejados pelo mesmo, que constarem neste contrato. Qualquer pedido adicional será cobrado separadamente do documento, mediante a prévia autorização do CLIENTE.